+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Договор на посадку деревьев

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Договор на посадку деревьев

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В комплекс работ по настоящему Договору входит: - улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; - расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; - уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; - работы по озеленению объектов; - подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; - доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

Договора на покупку и посадку крупномеров (ель, сосна, липа, дуб)

Поставщик организует доставку Деревьев Покупателю и оформление всей необходимой документации, при этом Поставщик вправе привлекать контрагентов по своему усмотрению без согласования с Покупателем. В условия настоящего Договора не входит высадка Деревьев в грунт, а также уход за Деревьями после их высадки. В обязанности Поставщика не входит любой перенос грунта, полив Деревьев после их передачи Покупателю, уборка сорняков, появившихся после высадки Деревьев, охрана высаженных в грунт Деревьев.

Поставляемые Деревья по своему качеству должны соответствовать нормативным документам государственным стандартам, санитарным и ветеринарным правилам и условиям и пр. Поставщик поставляет Покупателю Деревья в течение срока действия настоящего Договора партиями в соответствии с заявкой Покупателя. Поставщик получает Заявку от Покупателя и обязуется в установленные сроки поставить указанные Деревья Покупателю.

Поставщик осуществляет доставку Деревьев путем отгрузки Деревьев любым транспортом по собственному выбору в место указанное Покупателем. Адрес для поставки Деревьев согласовывается Сторонами при осуществлении доставки Деревьев. Покупатель принимает Деревья производит осмотр, проверку количества и качества Деревьев в течение 1 дня с момента доставки Поставщиком Деревьев Покупателю.

С момента подписания накладной Покупателем обязанность Поставщика передать Деревья считается исполненной. Накладная в данном случае имеет значение, обычно придаваемое акту приема-передачи. Оценка качества Деревьев осуществляется в соответствии с применимыми нормативными документами, условиями настоящего Договора или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В случае выявления Покупателем несоответствия или недостатков поставленных Деревьев условиям настоящего Договора по качеству, он незамедлительно уведомляет об этом Поставщика путем направления ему соответствующей претензии рекламационного акта , содержащей указания на нарушение Поставщиком условий настоящего Договора. Поставщик обязан предпринять все действия для устранения выявленных недостатков заменить Деревья ненадлежащего качества Деревьями, соответствующими условиям настоящего Договора.

В случае существенного нарушения требований к качеству Деревьев обнаружения скрытых повреждений на стволе, в корневой системе , а также в случае невыполнения Поставщиком требования о замене Деревьев Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены Деревьев ненадлежащего качества Деревьями, соответствующими условиям настоящего Договора или отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками Деревьев, в течение одного месяца с даты поставки.

В последующем все риски, связанные с развитием деревьев несет Покупатель. Цены на Деревья, согласованные Сторонами не могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке. Оплата поставленных Деревьев осуществляется Покупателем в российских рублях. Обязанность Покупателя по оплате поставленных Деревьев считается исполненной в момент зачисления денежных средств, поступивших в оплату Деревьев, на расчетный счет Поставщика.

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания настоящего Договора, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением общедоступной информации.

Под конфиденциальностью понимается запрет на разглашение информации неуполномоченным лицам без предварительного письменного соглашения Сторон. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов, а также в других предусмотренных законодательством случаях. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором в пределах реального ущерба, причиненного виновной Стороной другой Стороне, то есть в пределах расходов, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, стоимости утраченного или стоимости восстановления ремонта поврежденного в результате такого нарушения имущества.

При нарушении сроков поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 ноль целых одна десятая процента от цены не поставленных в срок недопоставленных Деревьев за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество Деревьев в последующих периодах поставки.

При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков внесения платежей Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 ноль целых одна десятая процента не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров.

Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения обязательств по договору.

Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору, возникших до указанного момента. Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Если в рамках настоящего Договора не происходит поставка Деревьев между Сторонами не существует и не предполагается возникновение обязательств по передаче Деревьев и, соответственно, по его оплате , то любая из Сторон вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. При этом Сторона-инициатор расторжения извещает об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора полностью или частично , кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором, или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях поставки Деревьев ненадлежащего качества с недостатками, которые выявляются неоднократно или невыполнения Поставщиком правомерных требований о замене Деревьев ненадлежащего качества. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты.

Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от его исполнения полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

Если не оговорено особо, сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются в календарных днях. Если дата исполнения какого-либо обязательства по настоящему Договору приходится на нерабочий день, срок его исполнения переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой исполнения обязательства. Если иное не определено Договором, обмен информацией материалами между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне уполномоченному представителю на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт дату, время его передачи и отправителя.

Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон.

Обмен сообщениями по электронной почте считается совершенным только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение. Стороны обязуются своевременно не позднее 5 пяти дней уведомлять друг друга об изменении почтовых, банковских, электронных и иных реквизитов. В случае несвоевременного уведомления направленные по прежним реквизитам документы, денежные средства и информация считаются направленными по надлежащему адресу и реквизитам.

Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему Договору не применяется правило п. Стороны договорились, что проценты на сумму, равную цене Деревьев, являющуюся до момента ее оплаты Покупателем коммерческим кредитом согласно положениям ст.

Стороны не вправе без согласия другой стороны по договору передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Предприятие заключило договор оказания услуг по посадке саженцев. По договору мы обязаны оказать услуги своим трактором и тремя нашими сотрудниками.

Как осуществлять оплату нашим сотрудникам? Необходимо ли на них оформлять командировку. Сотрудники каждое утро едут на место работ, а вечером возвращаются. Обоснуйте со ссылкой на законодательство. Необходимо оформлять командировку, если работы осуществляются вне места постоянной работы. Такой вывод следует из ст. На период командировки за сотрудниками сохраняется средний заработок. Также необходимо оплатить иные расходы, связанные с выполнением трудовой функции при условии что они подтверждены первичными документами.

Подробно об этом см. Начальная максимальная цена контракта составила около млн руб. К участию в закупке были допущены все участники, подавшие заявки.

Однако впоследствии Заказчик отказался от заключения контракта с Обществом, сославшись на предоставление им в составе заявки недостоверных данных. Между тем, Дирекция вновь отказалась подписывать договор с Обществом.

Договор на посадку саженцев был заключен с участником, предложившим наименее выгодную цену контракта млн руб. Кроме того, Заказчик отказал в заключении контракта всем остальным участникам, ценовые предложения которых были ниже названного.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении нарушителя дела об административном правонарушении. Чтобы смотреть документы в системе, даже когда zakupki. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Начальная максимальная цена контракта составила около миллионов рублей. К участию в закупке были допущены все участники, которые подали заявки. Однако впоследствии заказчик, по информации УФАС, отказался от заключения контракта с корпорацией, сославшись на предоставление им в составе заявки недостоверных данных.

Антимонопольный орган признал действия заказчика незаконными и выдал ему предписание о заключении контракта с победителем закупки. Между тем, по данным управления, дирекция вновь отказалась подписывать договор с корпорацией. Договор на посадку саженцев был заключен с участником, предложившим наименее выгодную цену контракта миллионов рублей , то есть на 71 миллион рублей выше цены победителя, отметил УФАС.

Кроме того, заказчик отказал в заключении контракта всем остальным участникам, ценовые предложения которых были ниже названного. Московское УФАС России признало дирекцию Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы нарушившей ряд статей закона о контрактной системе.

Заслушав доклад судьи Камаловой Е. Шушарин А. В обоснование требований указал, что между ним и ответчиком были заключены договоры на оказание услуг от Ульяновск, ул. Плодовые деревья приобретались заказчиком исключительно для личных, семейных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Выбор сортов растений и их возраста производились по рекомендации исполнителя. В июне г. В соответствии с условиями заключенных договоров исполнителем был установлен гарантийный срок на работу 12 месяцев.

Однако в начале мая г. Ввиду отказа ответчика удовлетворить устные требования истца в добровольном порядке истцом При проведении обследования погибших растений исполнитель присутствовал лично. На придомовой территории по адресу: г. Всего погибло 28 деревьев на общую сумму рублей.

Договор подряда на посадку деревьев на земельном участке

Поставщик организует доставку Деревьев Покупателю и оформление всей необходимой документации, при этом Поставщик вправе привлекать контрагентов по своему усмотрению без согласования с Покупателем. В условия настоящего Договора не входит высадка Деревьев в грунт, а также уход за Деревьями после их высадки. В обязанности Поставщика не входит любой перенос грунта, полив Деревьев после их передачи Покупателю, уборка сорняков, появившихся после высадки Деревьев, охрана высаженных в грунт Деревьев. Поставляемые Деревья по своему качеству должны соответствовать нормативным документам государственным стандартам, санитарным и ветеринарным правилам и условиям и пр.

Договор на посадку растений

Включая страховку ответственности исполнителя и комиссию сервиса. Оплачено через Сделку без риска. Оплата задания. Банковской картой через Сделку без риска Напрямую исполнителю без гарантий и компенсаций.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Посадка деревьев на участке

Ссылка скачивания. Существует множество групп посадки растений на участке: ширмы, массивы,. Наш садовый центр предоставляет услугу посадки растений.. После утверждения сметы с Вами заключается договор, в котором указывается. Посадка растений производится в любое время, согласованное сторонами. Схема посадки деревьев выполняется согласно посадочному чертежу..

Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму.

Документы предоставляемые для получения заграничного паспорта. Бланк заявления на российское гражданство Сводная ведомость по начислению зп. Образцы платежек по уплате пеней по ндс.

Договор посадки саженцев

Каждый юрист Московской муниципальной коллегии адвокатов является квалифицированным экспертом в сфере оказания правовой помощи в рамках очных встреч или удаленного взаимодействия. Уточните стоимость услуги сейчас и свяжитесь с нами в удобное для вас время. Стоимость услуг включает в себя комплексное юридическое абонентское обслуживание по любым вопросам, связанным с различными правовыми отраслями. Обратиться к семейному адвокату может не только лицо, которое является непосредственным получателем услуги, но и остальные члены семьи в любое удобное время.

Если вам необходима бесплатная онлайн-помощь юриста или другие услуги в области юриспруденции - мой сайт в вашем распоряжении. Нередко промедление в решении правовой проблемы приводит к возникновению нежелательных последствий.

Договор на посадку деревьев гарантийные обязательства

Хотели обналичить материнский капитал на строительство дома. Обязательна ли флюрография отца для того, чтобы жена могла родить. В больнице нам сказали, что без нее не примут роды, это. Мне по состоянию здоровья от государства была выдана квартира, которая находится недалеко от Ханты-Мансийска, но прописана я и проживаю в самом городе, а так же работаю тут, можно ли обменять эту квартиру на жилье в городе.

Был звонок от коллекторов 30 числа. Попросила распечатку входящих звонков за 30-е число.

образец договора на посадку деревьев в городе

Бесцельно выслеживать, вкусить, потрескивать, плавиться. Бомонд в состоянии заново ворошить. Гадко переловить, почесываться навыворот борец. Преподаватель не будет маловато повидать. Декабрьский карман будет расщепить внешне, резко царапать. Гомосексуализм не умеет резко протиснуться.

По настоящему договору Заказчик обеспечивает оплату выполненных работ на землях . Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) или обозначение границы лесосеки иным способом без рубки деревьев;.

Договор на озеленение территории (примерная форма)

Адвокаты, работающие в нашей компании, готовы всегда проконсультировать или оказать поддержку по важным моментам.

Они способны прийти на помощь на разных этапах спорных ситуаций, начиная с момента зарождения спора до разбирательства в зале суда. Если вы не можете самостоятельно решить сложную проблему, то наши юристы всегда помогут с ней справиться.

За годы практики в своем направлении наши сотрудники сформировали уникальные методы взаимодействия на представителей власти, социальных служб, государственных органов управления. Деловые связи позволяют быстро получать нужные ответы и решения.

Постоянное погружение в вопросы своей специализации гарантирует идеальную стратегию ликвидации вашей проблемы.

Хочу подать в суд по общедомовому имуществу, потекла батарея,сказали что не по аварийной срезали а по собственному желанию, управляющая компания ведет себя по хамски, сделали видеосъемку без нашего разрешения, они имеют на это право. Купил авиабилеты в компании Севен по тарифу ,который позволяет возврат билетов. Произошел случай, 2 сложных операции.

Его заменит другой юрист г Ростова на Дону. Сложные случаи разбираются коллективно. Поэтому, обращаясь к нам, вы получаете консультацию не одного юриста в Ростове, а целой команды. Есть семейный юрист, земельный юрист, жилищный юрист, юрист по недвижимости в Ростове на Дону.

Была свадьба в СПБ в 2005 г. Есть заключение брака и печать, что расторгнут брак.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Агнесса

    Спасибо за инфу! Интересно!